Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. 3-Taraflar arasında düzenlendiği çekişme konusu olmayan sözleşmenin 6.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

yapım şartı , Yeni birim fiyat , yeni birim fiyat analizi , yeni iş kalemi

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirlendikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

Güçlendirme ve Onarım işinde; sözleşmenin uygulanması sırasında, proje değişikliği nedeniyle ortaya çıkan …,

Dolayısıyla da, malzemelerin son teslim tarihi işin başlangıç tarihi yerine, sözleşmenin imzalandığı tarihe göre belirlenmiştir.

Tip sözleşmenin 9/3 maddesinde yüklenicinin iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş, Yapı İşleri Genel Şartnamesinin 41.

Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder. Muhasebe işlemleri” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(