iş bitim tarihi, bir projenin tamamlanması için belirlenen son tarihtir. Bu tarih, ihale sözleşmesinde açıkça belirtilir ve proje yürütülürken kritik bir rol oynar. İşin zamanında bitirilmesi, hem kamu kurumunun hem de yüklenicinin…
Devamı iş bitim tarihi - Arama Sonuçları
çalışılmayacak günler , Geçici kabul , havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan , işin bitim tarihi , süre uzatımı
Sonuç olarak, geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihi işin fiilen bitim tarihini göstermektedir. Geçici kabul itibar tarihi olarak işin fiilen bitim tarihinin yazılması gerekir. Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu Yapım İşi” nin yürütülmesi sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin tespit edileceği hakkında ilgi yazınızla Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmiştir.
Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.
(Yüksek Fen Kurulunun 10.06.2021 tarih ve 2021/129 sayılı kararı) Fiyat farkı öngörülmeyen bir işte süre uzatımına bağlı fiyat farkı verileceği durumda süre uzatımı sayısı farketmeksizin temel endeksin belirlenmesinde ilk iş bitim tarihi esas alınmalıdır.
Elektrik alımı , fiyat farkı , işe başlama tarihi İşe başlama tarihi 10.2.1. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.1.
...üzerinde kalan davacı şirket ile idare arasında 18/10/2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, işin yer tesliminin 21/10/2010 tarihinde yapıldığı, sözleşmeye göre işin bitim tarihinin 03/03/2012 olarak tespit edilmesine rağmen davacı şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden sözleşmesinin...
Yüklenicinin İdare tarafından kendisine ek süre verildiğini ve iş bitim tarihinin 10/10/2019 olarak revize edildiğini belirttiği 01/08/2019 tarihli ve 755-04 sayılı İdaresi yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E.Ü.
Giriş Bir yapım işi projesinin tamamlanma süreci, hukuki ve mali sonuçları olan belirli aşamalardan oluşur. İşte herhangi bir eksiklik bulunmuyorsa, işin bittiği tarih geçici kabul itibar tarihi olarak ele alınır.
İdaresinin yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer teslimi tarihinin 08/01/2021 olduğu, sözleşmeye göre işin süresinin 420 gün ve iş bitim tarihinin de 03/03/2022 olarak belirlendiği, Görülmektedir. İş bitim tarihi , işin süresi , işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla , işin süresinin değiştirilmesi
(2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder.