...bitirilmesinin öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... ...maliyetlerindeki artış karşısında yetersiz olduğu, fiyat artışının %250 ile %300 arasında olduğu, Kanun’da fiyat... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 08/10/2020 tarihli dilekçesinden özetle; Kesin kabul tutanağını ihtirazi kaydı ile imzaladıklarını, sözleşme eki uygulama projelerinde bulunmayan 1 adet UPS imalatının iş artışı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündedir.

...ihtiyaca binaen 20.06.2017 tarihinde … sayılı Olur ile iş artışına gittiği ve 1 adet daha denetim aracını işe dâhil... hakediş , hizmet alımı , yapılan işler listesi , yeşil defter

Her ne kadar davacı vekilinin dava dilekçesinde belirttiği 2016/DK.D-11 28.01.2016 Tarih ve 2016/DK ... yüzde fazlası olarak belirlendiği ihalelerde, asgari ücret artışının beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ifanın zorlaşması ... dayalı hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen işçilere ilişkin olduğundan somut olaya uygulanması söz konusu değildir ...

...TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davalı arasında... Kural olarak davacı sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz. İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

İş bu komisyon kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir. ...11.03.2015 tarih ve 10446 sayılı kararı) Yüklenicinin ilk dilekçesine istinaden yapılan incelemede işin geçici kabule...

… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu yapılan...

...imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

...şartnamelerde belirtilmesi gerektiği, yaptırılması halinde iş artışı yapılarak bedelinin ödenmesi gerektiği, İdarenin... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz.