...na uyulmaksızın adi yazılı sözleşmeye istinaden yapılıp ödenmediği iddia olunan iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir. ...olması ve idarece kullanılması halinde yapıldığı tarihteki mahalli rayiçlere göre imalat bedellerinin ödenebileceği.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Not: 1- Kret üzerinde projesine göre yapılacak olan alt temel ve temel hazırlanması ve yerine konulması imalatları da bu pozdan ödenecektir.

Bir başka deyişle işçilik giderlerinin imalat bedelinin hesabına dahil edilmediği anlaşılmaktadır.

... idaresine ait olduğu, dolayısı ile iş artışı sonucu ortaya çıkan imalat tutarı, sözleşme bedeli dışında bir tutar olduğundan, bu imalatların gerçekleştirilmesi için, bu tutara (ödeneğe ... nedenle ayrıca süre uzatımı verilmeyeceğinin belirtildiği ancak; işin devamı sırasında imalatların yapılacağı zeminin toprak örtüsü altında bulunan inşaat atıkları sebebi ile ...

… yüklenimindeki … TL ihale bedeli “…” işinde, yeni fiyat yapım şartları mevcut olmadığı halde bazı imalatlar için yeni fiyat yapıldığı görülmüştür.

... hazırlanan ihale/dokümanlar, yaklaşık maliyet hesabı ve ihaleye konu teklif edilen ihale bedelinin, proje onay tarihindeki düzenlemelere göre sunulduğunu, bununla birlikte … Genel Müdürlüğünün ... istinaden yüklenici tarafından 9, 15 ve 16 numaralı hakedişlerde yer alan söz konusu imalatların, bu yeni duruma göre yeni birim fiyatlar üzerinden hakedişe dâhil edildiğini iddia ...

...imalatları sürekli denetlemişler ve herhangi bir eksiklik veya hata da firmaya bu durumu düzeltmesini belirttiğini, proje ve şartnamelere uygun olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip onaylanmamış ve bedeli kesinlikle ödenmediğini, davalı müvekkilinin bir kusuru olmadığını, verilen kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan ödenmeyen iş bedeli ve nakdi teminat kesintisi alacaklarının tahsili ile kesin teminat mektuplarının...