...sözleşme bedeline olan oranının, ödemedeki gecikilen süre ile çarpılarak belirlenmesi ve belirlenen sürenin iş bitim tarihine ilave edilerek yeni iş bitim tarihinin tespit edilmesine, Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk tutarları esas alınarak belirlenmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır...

Bu nedenle, burada ceza koşulunun aynen ifaya ilave olarak (kümülatif) talep edilebilmesi olanaklıdır. Özel Daire Bozma Kararı: Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz isteminde bulunulmuştur.

...işleri iş programına göre yapılması gerektiğinden süre uzatımı verilemeyeceğine” karar verilmiş olup, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak ihdas edilen Kurul Kararı’na ilave edilecek bir husus bulunmamaktadır.

İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu yapılan revize iş programından uzatılan süre ve artış miktarı dikkate alınarak iş programının sonuna ilave edilmesi gerekmekted ir.

...kapsamında davalıya verilen hizmetlere ilişkin taleple ilgili olarak davacı defterlerinde herhangi bir harcama kaydına rastlanmadığı, bu nedenle uzatılan sürede yüklenici davacının ne miktarda ilave işletme gideri yaptığının hesaplanamadığı açıklanmıştır.

...inşaat mahallindeki eski binaların yıkımının da istendiğini, oysa yıkım işi için ilave iş bedeli ödenmediğini, ayrıca şartname gereği olan C-25 hazır beton yerine, mevcut... 2015/908 sayılı kararı) Feshedilen sözleşmede gecikme cezasının on günlük ihtar süresinden fazlası için uygulanamayacağı.

...görüş ve değerlendirmesi; 03/01/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında; yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini ifade ederek talep ettiği ilave imalatları, sözleşme ve ekleri gereği olarak gerçekleştirdiği, ilave iş olarak talep edilemeyeceği, yükleniciye herhangi bir idare talimatının bulunmadığı, yüklenicinin...