...mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.” denilerek sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işlerin şartları açıklanmıştır.

TL/m3 olup, çatı, çelik raf söküm ve tartım işleri için ilave edilen pozlardan sadece Özel YBF-1 no.lu pozun uygulama yılındaki (tenzilatlı) birim fiyatının ...

...iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte... Sonuç itibariyle, 2016 yılında ihale edilen ve süresinin 3 yıl (1080 gün) olduğu ve hiçbir şekilde fiyat farkı ödenmeyeceği ihale dokümanında...

...kurulmasını teminen dosyanın DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE (Üye …’ın yargılama usulü yönünden ilave gerekçesiyle birlikte; …. Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur.

...düzenlendiği, bu sebeple farklı bir zemin sınıfında kazı yapıldığı gerekçe gösterilerek ilave ödeme yapılamayacağı, Belirtilmektedir. ...arıtma tesisinin işletme ve bakımında çalışacak personelin eğitilmesi,1 yıllık Garanti Süresi boyunca işlerin bakımı ve tesis işletmesinin yönetimi ile projesinde gösterilen...

’ın ilave gerekçesi ile ... c)Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir.

...yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine yönelik olup mahkemece bozmaya uyularak davanın kısmen kabulüne...

... içinde çalışma şartları, teknik sınırlamalar, ihtiyaç önceliği gibi etkenlere ve işin süresi ile varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da ... olmasına bağlı olarak)  ortaya çıkan ve sözleşme bedeli ile yapılan imalat tutarına ilave olarak ödenecek ya da kesilecek bir tutar olduğu, Avans verilen ve fiyat farkı hesaplanması öngörülen ...

Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler bedelinin tahsili, karşı dava ise geç teslimden kaynaklanan zarar, eksik... ...tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün olduğunu...