ilave iş - Arama Sonuçları
Revize iş programının, 08/10/2020 tarihinde idaresince onaylandığı, İşin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan % 16,10 luk iş artışına istinaden ilave süre verilmeden, yıllar ödeneğinin, 2018 yılı için % 5,08 ve 2019 yılı için % 42,39, 2020 yılı için % 52,22 ve 2021 yılı için % 16,40 olarak belirlendiği...
(98 426 554,58 TL) olarak belirlendiği, Yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı ve İdaresince onaylanan iş programında; 2021 yılı ödeneğinin %
...hizmetlere ilişkin taleple ilgili olarak davacı defterlerinde herhangi bir harcama kaydına rastlanmadığı, bu nedenle uzatılan sürede yüklenici davacının ne miktarda ilave işletme gideri yaptığının hesaplanamadığı açıklanmıştır.
Hizmet alım ihaleleri sözleşme uygulamalarına yönelik olarak, örnek olarak hazırlanmış işyeri teslim tutanağı örneği yazımızdadır. ... Ayrıca, tutanağın düzenlenmesine yönelik bazı ilave bilgiler de sunulmuştur.
Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan giderlerin fiyat farkı olarak ödenmemesi ve toplu iş sözleşmesine göre ödenen tutarlara ilave %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler eklenmesi belirtilen mevzuata aykırıdır.
Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.” hükmü, “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 27 inci maddesinde; “27.1.
... karşılık aktarılacak ödeneğin, aktarılacak ödeneğe karşılık bu ödeneğin harcanabileceği ilave sürenin de tespit edilmesi gerektiği, her süre uzatımı ve ödenek aktarma kararının yükleniciye ... farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanının esas alınacağı, Hususlarının açık ...
... sırasında mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan sebepler ile idaresince, yükleniciye ilave bir süre verildiği ve bu süre uzatımına bağlı olarak bir ödenek aktarımının da ... idaresinin talebi üzerine yüklenici tarafından hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş programlarının mevzuatına uygun olmadığı, Değerlendirilmektedir.
Bu hükmün analizi şu sonuçları doğurmaktadır: Oransal Sınırlar Aşılamaz: Belirtilen yüzdesel oranlar, idarenin aynı yükleniciye ilave iş yaptırabilmesinin mutlak tavanıdır.
... olmasına bağlı olarak) ortaya çıkan ve sözleşme bedeli ile yapılan imalat tutarına ilave olarak ödenecek ya da kesilecek bir tutar olduğu, Avans verilen ve fiyat farkı hesaplanması öngörülen ... olduğu, Dolayısı ile fiyat farkı hesaplamasında, iş programındaki aylık harcama tutarı ile iş programındaki aylarda düzenlenen hak ediş tutarlarının karşılaştırılması gerektiği, Değerlendirilmektedir ...