... ödeneğin harcanabileceği sürenin de belirlenerek yükleniciye ilave süre olarak verilmesi gerektiği, İlave sürenin yani aktarılacak ... alınacak bir günlük harcama diliminin ise tüm sözleşme bedeli tüm çalışma süresine bölünerek değil, ödenek temin edilemeyen ... programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanının ...

Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığınca ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: *

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. ...süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (onbindeüç) oranında gecikme cezası uygulanır... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

maddesi hükümlerine göre sözleşme dışı ilave iş olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bedelinin yapıldığı yılın piyasa fiyatlarına göre hesap edilerek davacıya ödenmesi gerektiği ve 2012 yılı serbest piyasa rayiçleri ile bedelinin 879.377,80 TL olduğu gerekçesiyle davanın bu miktar üzerinden kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece öncelikle yapılması gereken iş; HMK'nın 31. ...ödendiğini, bu haliyle sözleşme dışı yaptırılan işin bedeli, sözleşmede yer alan bölgede yapılmış iş gibi gösterilerek... ...birimlerine ilgili yazıların yazıldığı, iş yeri değişikliği ve ilave işe ilişkin sözleşmede hükümlerin bulunduğu, davacı...

tarihli gerekçe raporu ile … adlı taş ile değiştirilmiştir. ...yüklenici adına düzenlenmiş ve malzemenin bir metrekaresinin bedelini gösteren bir fatura, faturayı düzenleyen firmanın... ...ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde...

hakediş itibarıyla, 2016 yılında, ekonomik maliyetleri düşürmek amacıyla geçilmiştir. ...ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde... ...tarafından Analiz-1 poz no.lu imalatın analizinden çelik hasır bedeli düşülerek Analiz-1-B poz no.lu “Beton santralinde üretilen...

...yıl güncellenmesi mevzuata aykırı olup, yeni iş kaleminin bedelinin işin sonuna kadar aynı fiyattan ödenmesi gerekir... Ancak sadece yerel rayiçlerin kullanılmasında uygulama ayı düzenlemesine yer verilmiştir.

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1. ...ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde... Yukarıda yer alan tespitlerden sonra konunun değerlendirilmesine geçilmiştir.