} GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Önceki (17.04.2019 tarihli ve 46123 tutanak sayılı) Temyiz Kurulu Kararımızdan (2. ... maddesinde geçici kabul tarihinden itibaren 18 ay olarak belirlendiği, bu sürenin...

...kaydıyla hesaplanmasının uygun görüldüğü, 03/09/2020 tarihinden sonra 2 (iki) adet hakediş düzenlendiği, bu hakedişlerde... ... ...uygun olarak düzenlenmiş olması gerektiği, dolayısıyla, öncelikle idaresince iş artışı sebebiyle verilen süre uzatımı...

...idarelerce mevcut rayiçler ve/veya ihaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki... ... ...İdaresince 20/12/2021 tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına başlanamayan işlerin toplam tutarı...

...Hakedişin düzenlendiği tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait indeksi, .. ... Ancak tahsilat belgesinin tarihi, hüküm tarihi olan 26.10.2021 tarihinden sonradır.

... hizmetlere ilişkin fiyatlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatlar, ticaret borsası fiyatları, toptancı hal fiyatları ... açıklayabileceği, söz konusu yöntemlerden birini/bir kaçını herhangi bir öncelik sırasına tabi olmadan kullanabileceği belirtilmiştir ...

...Sözleşmenin 20 nci maddesine göre teminat süresinin, geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay olduğu, geçici kabul itibar tarihinin... ... Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.” “

Somut olaya geçmeden önce konunun detaylı bir şekilde ortaya konulması yararlı olacaktır. ... ...hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından...

...başlandığını, davacının tüm yükümlülüklerini ifa ederken idarece önce 25.08.2010 tarihli 4711 sayılı inşaat faaliyetinin... ... ...temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde...