...yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır. tarihinde … Limited Şirketine ihale edilen … TL sözleşme bedelli … İl Müdürlüğü... ...2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre... ...uzunluğu nedeniyle … tarihli süre uzatım komisyonu kararı ile … gün süre uzatımı...

Söz konusu bozma kararı üzerine 6. ...fark, c) 506 sayılı Kanunun 77nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen... ...yeniden hesaplanması ve mevzuata aykırı ödemede ihale dokümanını hazırlayanların sorumlu...

...Temyiz Kurulunun 15.02.2023 tarih ve 53878 sayılı kararı) Fiyat dışı unsur olarak yaklaşık... tarihinde açık ihale usulü ile … Tic. tarihinde açık ihale usulü ile … Tic. İhale komisyonunun 04.03.2019 tarihli ve … no.lu... (Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/13 md.) Ekonomik...

...nakde çevrilmek suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2... ...getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış olduğu raporla sözleşmenin... ...davacının istinaf başvurusunun kabulü ile kararın düzeltilerek esas hakkında yeniden... ...süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin...

...17,99349 TL/kg değerlerine ulaşılacağı, bu iki değer birlikte değerlendirildiğinde aşırı... ...ihale onay belgesine eklenmesi gerektiği, ihale komisyonunca “sıralı iş kalemleri/grupları... ...Kurulunun 23.08.2023 tarih ve 2023/UY.I-1145 nolu kararı) Analiz girdilerinin bazı iş kalemlerinde... ...tablosunda beyan edilen faturalarının döneminin, ihale tarihinden önceki ya da bir önceki geçici...

...16.08.2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Regulus Peyzaj San. ...Kurulunun 06.09.2023 tarih ve 2023/UH.I-1194 nolu kararı) İdareye teslim edilen, yüklenici kusuru...

Maddi Unsurları Bağlamında Konunun Esas Yönünden İncelenmesi Daire kararında “.. ...geldiği 04.07.2017 tarih arasının proje olmadan iki peron imalatına başlanamayacağı için... ...günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım Kararı ile verilen 63... ihale kayıt numarası ile ... Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ...

Ancak her iki raporun Sayıştay 5. ...bildirilmesi ve fotoğraflanması üzerine Yapı Denetim Komisyonunca yapılan inceleme ve düzenlenen... Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması...

...tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı ile davalı vekillerince istenmiş... ...Şartnamesi'nin 41/5-b maddesinde de “Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen... ...nedenle söz konusu işin tekrar ihale edildiğini, ihale sonucunda başka bir yüklenici şirket ile... bentte açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA...

...2013 tarih ve E:2010/507, K:2013/2416 sayılı kararın; uyuşmazlığa konu olan muayene ve... ...özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2... ...olmadığının anlaşıldığı, davacının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun... ...Dekanlığı Tıbbi Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı'nın 12.01.2009...