...iş sahibinin gecikme cezası istemi haksız olup mahkemece bu talebin tümden reddi gerekirken kabulü doğru olmamış, kararın...

...2021, 17/02/2021 ve 18/02/2021 tarihli dilekçelerinde görüş ve talebi; 1- İhale dokümanı statik uygulama projesinde büyük...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yağmur suyu uygulama projesi pissu ve yağmur suyu hatları...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/03/2021 tarihli dilekçesinden özetle; işin yürütülmesi...

...kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Teknik Şartnamenin aktif cihazlar bölümünde; kullanılacak...

...yapılması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğinden, sorumlu talebinin reddi ile 62 sayılı İlamın 7 nci maddesiyle verilen...

...alan poliüretan esaslı kimyasal enjeksiyon malzemesi için ihaleden sonra   yeni birim fiyat   tespit edilmesi (YF-2...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağından özetle; sözleşme kapsamında...