...Kamu İhale Kanunu’na göre 19/11/2013 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu... ...bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin...

...İhale Kanunu’na göre 23/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “… ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu...

...işini üstlenip süresinde tamamladıklarını, ihaleye konu inşaat işleri dışında elektrik... ...kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin...

...uyarınca bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 1 (bir) yıl süreyle katılmaktan... ...02/2010 tarihinde geçici kabul tutanağının onaylandığı,1. ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 15/10/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 500 (beşyüz) gün, sözleşmenin 9... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

...Kamu İhale Kanununa göre 09/12/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...24.731.980,00 TL sözleşme ödeneğinin idarece onaylanan iş programına uygun harcanabilmesi için... ...tesliminin 08/01/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 400 takvim günü, işin ilk bitim tarihinin...

...İhale Kanunu’na göre 21/01/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...2021, işyeri teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve işin bitim tarihinin... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

...tesliminin 21/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin... ...İhale Kanunu’na göre 07/09/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

...işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin... ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. ...başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka...