Belediyesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yapılan ... tarihinde ... tarihinde tebliğ edilen ilamsız icra takip dosyasına Belediye tarafından itiraz edilmediği, asıl alacağın ... tarihinde, feri alacakların ise ...

... makinesinde meydana gelen arıza nedeniyle işi süresinde bitiremeyeceğini belirterek 20.11.2008 tarihinde idareye başvurarak 90 gün ek süre istediği, idarece kendisine 90 günlük cezalı ek ... baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla haksız feshe bağlı zararların tespiti ...

... aldığını ve sözleşme imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara dair mahal listesinin her birinde ayrı ayrı inşaat yerindeki ... sebeple haksız şekilde gecikme cezalarına maruz kalındığını, haklı sebeple 10.8.2012 tarihinde fesih bildiriminde bulunduğunu, davalı idarece, 14.8.2012 tarihli noter aracılığı ile ...

sayılı Ek İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4. Somut olayda; kontrollük ve denetim işi bir danışmanlık firmasına ihale edildiğinden, inşaattaki hatalı uygulamalar nedeniyle meydana gelen teknik ve fiili... sayılı Ek İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4. sayılı Ek İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4.

Belediye Başkanlığının 23/11/2020 tarihli ve E-16598493-160.02-46635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “..

...kalan davacı şirketin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 1 yıl süreyle Kurum ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 02/12/2011 tarih ve 28130 sayılı Resmî... ...imalatların tespit edildiği Temmuz 2009 tarihinden, kira sözleşmesinin feshedildiği Ağustos 2011 tarihine kadar tahakkuk edilen kira bedellerinden sorumlu olmadığından bahisle haklı nedenle...

Mahkemece, ilk ihtar tarihi itibariyle hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline karar verilmiştir. maddesinde ise, a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde...

...konusu istem: Van Muradiye Belediye Başkanlığı tarafından, 01/08/2018 tarihinde gerçekleştirilen Muradiye Şelalesi Peyzaj ve Rekreasyon Alanı Yapım İşi ihalesi uhdesinde kalan davacının pilot ortağı olduğu iş ortaklığının, diğer ortağı tarafından söz konusu ihale kapsamında sunulan teminat mektubunun sahte olduğundan bahisle...