İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir. Bu hususlara ilişkin olarak söz konusu maddeler dışındaki ve ihale dokümanındaki diğer düzenlemeler sadece 16.1.1 inci madde kapsamında değerlendirilir.

Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. ...süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43, 44 ve 45 ncı maddeleri hükümleri...

...adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/11/2019 tarihinde... ...vereceği örneklere uygun olarak hazırlaması ve idare onayına sunması, idaresinin de yine sözleşmesinde belirtilen sürede yüklenici tarafından hazırlanmış olan iş programını...

...zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ihale kayıt numaralı işe ait Sözleşmenin; “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı...

...Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25/11/2020 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/12/2020 tarihinde... ...15 inci maddesine dayanarak; sürekli artan demir ve beton fiyatlarından etkilenmemek için sözleşmesinde fiyat farkı öngörülmeyen söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350...

...Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenir.” hükmü, Yer almaktadır.

...kaynaklanan mantolama imalatının iş artışı/eksilişi hesaplarına dâhil edilmesi gerektiği, Sözleşmesinde bulunmayan ve iş artışı kapsamında yaptırılan imalatların birim fiyatlarının... 1) İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dâhil edilir.

... dolayısıyla davacı şirketin sözleşme gereklerini yerine getirmediği ve buna uygun olarak sözleşmesinin feshedildiği, fesih sonrasında da usule uygun olarak yasaklama kararının verildiği ... kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen şirketin durumun gereklerine göre ihaleye girmesi ve hareket etmesi gerektiği, davacı şirketin Covid-19’dan dolayı malı teslim ...

Taraflar arasında eser sözleşmesi bulunmakta olup davacı tacirdir ve basiretli olarak hareket ettiği ön kabulü söz konusudur. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz hükmü düzenlenmiştir.