Yapı denetim görevlisinin yazılı emri dışında yapılacak işlere ait her türlü masraf yükleniciye aittir. Bunlar hakkında herhangi bir talepte bulunulamaz. … tarafından … tarihinde …’ye ihale edilen … TL sözleşme bedelli … işinde, emniyet tedbirlerinin...

...olabileceğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre davalının... ...edilen süre sonunda, idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi... ...vermediğini bu nedenle söz konusu işin tekrar ihale edildiğini, ihale sonucunda başka bir yüklenici şirket ile 217.000,00 TL...

şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. ...listede 47 mahalle bulunmakta olup yukarıda belirtilen 5 mahalle dışında kalan mahallelerde yapım işinin süresi içerisinde... Belediyesi tarafından ihale edilen “..

...proje takvimine eklenerek teslim süresinin yeniden belirlenmesi talep edilmiştir. ...etkilediği, diğer bazı işlerin de yeniden ele alınacağı, yurt dışından beraber temin edilecek malzemelerin temininde gecikme...

...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/03/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na... Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme... ...Sürme makinasının istendiği, yüklenicinin bu makinayı yurt dışından temin ederek iş başında bulundurduğu, işin yer...

Sorumlu (Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla temyiz talep eden … Dairesi Başkan Yardımcısı …), ...imalatı kapsamındaki pompaların yurt içinde üretilmeyen, yurt dışında imal edilebilen ve imalat süreci yaklaşık 4-5 aylık... Söz konusu ihalede geçerli olan ve 31.12.2002 tarihli ve 24980 sayılı (3.

...sisteminde ita amiri sıfatında olan ve başta alım satım ihaleleri olmak üzere tümünde sorumluluğun yüklendiği   belediye... ...yükleyen herhangi bir hüküm bulunmadığını, Mali sürecin dışına çıkarılan üst yöneticilerin, bu süreçte var... TL olduğunu, belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

...inkâr tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. maddesinde sözleşmenin konusu, 5 maddesinde ihale bedeli, 6. ...belirlenmeli, bu tarihlerden sonra davacı yüklenicinin dava dışı ilgili bankaya ödediği komisyon ve masraf miktarları...