...zamanında ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı,  idarenin sorumluluğunda olan bu nedenlerle 2021 yılında ödenen... ...fıkrasında; (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak...

İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat...

...tüm ocakların kullanılır vaziyette teslim edilmesi, aksi takdirde işe devam edilemeyeceği hususundaki uyarı yazısına... ...bulunmadığı tespit edilmiş, buna ilişkin tutanak düzenlenmiş, idarenin 22/04/2015 tarihli yazısı ile Samsun 5.

...tüm ocakların kullanılır vaziyette teslim edilmesi, aksi takdirde işe devam edilemeyeceği hususundaki uyarı yazısına... ...bulunmadığı tespit edilmiş, buna ilişkin tutanak düzenlenmiş, idarenin 22/04/2015 tarihli yazısı ile Samsun 5.

İdare istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca... ...sayılı dilekçelerinde özetle; İşin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli gördüğü “Üftade Camii ve Tekkesi” bahçe...

Bu yapılmadığı takdirde namı hesabına yaptırılacaktır. ...eksikliklerin tamamlanması için de 2 (iki) gün süre verildiği, idarenin 25/08/2021 tarihli yazısı ile de 2 (iki) gün süre...

Teminatının karşılamadığı tutar için idarenin yükleniciye rücu hakkı saklıdır. ...olmadığını gösteren belirtiler ve kanıtlara ulaştığı takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kabule kadar...

...arasında 29.07.2015 tarihinde sözleşme düzenlendiğini, davalı idarenin, %90 seviyesindeki imalata rağmen, sözleşmeyi haksız... ...kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, birleşen...

Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen...