idareden kaynaklanan nedenler - Arama Sonuçları

Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

Hakedişin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

  • 30/03/2024

...başlıklı 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan...
… Devamı
Sözleşme eki olan yapım ve hizmet genel şartnamelerindeki hükmün iptal edilmesi halinde uygulanmaya devam edilmesi mümkün mü?

Sözleşme eki olan yapım ve hizmet genel şartnamelerindeki hükmün iptal edilmesi halinde uygulanmaya devam edilmesi mümkün mü?

  • 23/04/2024

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” denildiğini, davalı idareden kaynaklı 218 gün (7 ay, 8 gün) süre uzatımı olması nedeniyle...
… Devamı
4735 sayılı Kanunun Geçici 7. Madde Uygulamasına İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi (2024/DK.D-29)

4735 sayılı Kanunun Geçici 7. Madde Uygulamasına İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi (2024/DK.D-29)

...başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “ 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan...
… Devamı