...tarihinden önce 28/10/2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve... ...maddesindeki konular arasında yer aldığı, diğer taraftan sözleşme taraflarının görüş...  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

...verilen süreler hariç, mücbir sebep ve/veya idareden kaynaklanan sebepler ile idare tarafından... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. ...programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...ve Laboratuar Kurulum, Enerji Nakil Hattı ve Diğer Öngörülemeyen Masraflar Karşılığı...

...İnşaat Dairesi Başkanlığı) 07/04/2021 tarihli ve 7589 sayılı yazısından özetle; adı geçen... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin... Diğer taraftan, fiyat farkının hesaplanabilmesi...

...sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. Adi Ortaklığı yükleniminde bulunan ve ... tarih ve ...

...en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline, yargı gideri ve vekâlet... ...07.2010 tarihinde yer teslimi yaptığını, diğer itirazlar nedeniyle bu kez Kamu İhale... 2-Davacı vekili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19.

ve 119. Diğer bir anlatımla; sözleşme sebebiyle cebe... Kısaca, akdin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zarardır. ...tarafından tespit edildiği, gecikmenin davalı idareden kaynaklanmadığı, Kamu İhale Sözlemesi...

...oluşan … TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir. ...bulunacak analizler, b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik... ...Tutanak (33625 İlam) sayılı [Temyize başvuran diğer sorumlu için aynı tarih ve 49044 Tutanak...

1) İş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde... ...hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle... ...23/09/2021 tarihli ve 148219 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından...