...tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli olan kısımlar için, idarenin isteği üzerine ve işin bütününün kabulünün yapıldığı... ...Kamu İhale Kurulunun 12.06.2024 tarih ve 2024/UH.I-784 nolu kararı) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında kısmi kabul...

Dairesinin 17.01.2017 tarih ve 154 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, yeni... ...düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur.” İfadesinin yer aldığı...

...Sayıştay Temyiz Kurulunun 23.03.2022 tarih ve 51484 sayılı kararı) Gecikme cezasının geç teslim edilen kısmın bedeli... çöp poşetinin, idarenin deposunun ve diğer şartların uygun olmaması sebebi...

Dairesinin 2.2.2023 tarih ve 10888 sayılı kararı) Elektrik sayaçlarının mevzuatta öngörülen en fazla... ...yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasının maliyeti, idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife...

Denetçi sorgusunda, idare ile yüklenici arasında sözleşmesi … tarihinde imzalanan ... ...tarihinde yapıldığı halde 19.10.2016 tarihli süre uzatım kararı ile yer tesliminin geç yapılmış olduğu gerekçesiyle...

Yine sözleşmenin idarece feshedilmesi halini düzenleyen 26. Davacı idarenin 16.1.1. nolu kararı) İhtar çekilmeden sözleşmede yazılı olan cezanın...

...mektubunun nakde çevrilerek tahsili gerektiği gerekçesiyle kararı temyiz etmiş ise de; taraflar arasındaki sözleşme... ...teslim süresinin yer tesliminden itibaren 700 gün olduğu, idare tarafından yaptırılan fazla işler nedeniyle işin teslim...