...tarihli Olur ile tasfiye kararı alındığı, idare görevlisince 10/02/2021 tarihinde sahada yapılan kontrolde bahse konu hırsızlık olayının yaşandığının tespit edildiği ve polis merkezine gidilerek şikâyetçi olunduğu, çalınan malzemenin yüklenici tarafından temininin istendiği ancak yüklenicinin yüklenici kusuru dışındaki onarımların bakım yükümlülüğü...

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, belirtilen konular hakkında... ...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte...

...fıkrasında; (4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.

...meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye başvurması, mücbir sebep oluşturan olayları belgelemesi ve idare tarafından meydana gelen olayın iş üzerinde gecikmeye tesiri olup olmadığı ve bu gecikmenin yüklenici kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının incelemesi ve buna göre karar verilmesi gerekmektedir.

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.

Bu itibarla, sözleşmede yer alan taahhüdün yerine getirilmemesinde davacı şirketin herhangi bir kusurunun bulunmaması ve uyuşmazlığa konu sahadaki söz konusu hukuki durumun değerlendirilmesi sonucu sözleşmenin idarece feshi yoluna gidilmesi hususları göz önünde bulundurulduğunda, davacının yasaklanmasına ilişkin dava...

Öncelikle; işin yapılacağı yere ait inşaat ruhsatı alınması ile ilgili görev, yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir. Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” “

...davacıya ödenmesine karar verilmesi istenilmekte ise de, verilen yasaklama kararının gerekçesi de göz önüne alındığında olayda idarenin manevi tazminat ile yükümlü tutulabilecek nitelikte ağır bir hizmet kusurunun bulunmadığı sonucuna varıldığından davacının manevi tazminat isteminin yerinde görülmediği gerekçesiyle davanın reddine...