...tutarı (TL), B : 0,90 katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a1, a2... ...asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fiyat farkı ödemesinin esasları açıklanmıştır.

...sorumluluğu devam eden müteahhidin, bakım devresi için sigortacı ile anlaşması ve ek prim ödemesi gerekir. ...tarihiyle 22.04.2007 tarihleri arasında geçici kabulde belirlenen işlerin giderilmesi için hakediş ile denetim hizmetleri ödemelerine göre 2007 yılı sonuna kadar dava konusu yol...

Uyuşmazlığa konu ihale kapsamında davacı şirket ile imzalanan İhale Sözleşmesi'nin Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması başlıklı 14. D.İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin gerçekleşme oranının %85...

Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahasına Nakli İşi” hizmet alımı işinde yüklenici firmaya 6-11 hakedişleri ile ÖTV’den kaynaklanan fiyat farkı ödemesi yapılmıştır.

...gerekeceği için hem akaryakıt girdisinin hem de makine ekipman amortisman girdisinin fiyat farkı ödemesine konu edilmesi gerektiği, buna rağmen akaryakıt ve makine ekipman amortismanı... ...çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1...

... yükleniciye asgari 20 günlük süre verilebilecekken bu sürenin verilmediği, tabloda belirtilen hakediş ödemelerinde oluşan gecikmeler ve iş artışı nedeniyle asgari verilebilecek süre değerlendirildiğinde ... sebebiyet verdiği haller dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise ...

...yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacağı, idare tarafından herhangi bir nedenle çalıştırılmayan araçlara hak ediş ödemesi yapılmayacağı, araçların çalışma puantajlarının idarenin yetkili personeli tarafından günlük tutulacağı ve hakediş ödemelerinin çalışılan günler üzerinden hesaplanan aylık puantajlara göre yapılacağı görülmüştür...

...talebinin zamanaşımına uğradığını, davacıya yapılan hakediş ödemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden yapılan fiyat farkı ödemesinin tutanaklar ile sabit olduğunu, 26.12.2011 tarihinde düzenlenen kesin hakediş ile birlikte işin sonlandırıldığını, fiyat farkı kararnamesine göre 01.01.2008 ile 30.09.2008 tarihleri arasında kullanılan...