Asıl davada davacı yüklenici tarafından gecikme cezasının haksız kesildiği gerekçesiyle karar temyiz edilmiş ise de; taraflar arasında ... ...oranında gecikme cezası kesileceği düzenlenmiş olup, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda da, işin teslim edilmesi gereken 27.09.2006 tarihi ile teslim edildiği 21.05.2007...

... çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra; Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler, dosya kapsamındaki delil ve belgeler ... ettiği ya da elde etmekten kasten kaçındığı kazanç miktarı konusunda hakkaniyete uygun gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki ek raporda hesaplanan kâr ...

... çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra; Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler, dosya kapsamındaki delil ve belgeler ... ettiği ya da elde etmekten kasten kaçındığı kazanç miktarı konusunda hakkaniyete uygun gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki ek raporda hesaplanan kâr ...

2024/226375 İhale Kayıt Numaralı “30 Kalem Yaş Meyve ve Sebze Alımı İhalesi” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...sunulduğu, iş deneyime konu işin kesin kabul tarihinin ihalenin ilan tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle tekliflerinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, Mal...

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 18. ...şekilde tutulmadığı ve tebliğ edilmediği, Sulh Hukuk Mahkemesine sunulan bilirkişi raporunda işin tamamlandığının tespit edildiği, ileri sürülerek bozulması istenilmektedir...

...TL ile hakedişlerde fazla ödenen 45.044,72 TL’nin de tahsilini talep etmiş olmasına rağmen hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda bu talepler değerlendirilmediği gibi mahkemece de bu taleplerin reddi gerekçesi açıklanmamıştır.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 10. ...dava açıldığı, söz konusu davada dinlenen tanık beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı olduğunun tespit edildiği...

... yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen ve bir örneği dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, bölgede meydana gelen sel ve su baskını olayının sondaj işlerini etkileyecek şekilde ... mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin iddiasına itibar edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir ...

Dolayısıyla ilamın dayanağı olan gerekçelerin mevzuata uygunluğu görülememiştir. ...Malzemeler Daire Başkanlığı (Devlet Hakları Komisyonu) tarafından düzenlenen Komisyon Raporunda 2013 yılı pomza madeninin ocak başı satış fiyatı KDV ve nakliye hariç .....

...Dahil Yemek Üretim, Dağıtım ve Servis Hizmeti Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...olmadığı gerekçesiyle, 1 isteklinin teklifinin ise geçici teminat mektubunun uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,  2 isteklinin teklifinin uygun görüldüğü...