Buna karşılık, 22'nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde... ...sözleşme düzenlenmesinin idarenin takdirinde olup zorunluluk arz etmeyen bir husus olduğu ancak gerçekleşmesi belli bir süreyi gerektiren alımlarda ise sözleşme düzenlenmesinin gerektiği...

... kararı sonrası, verilen süreye karşılık aktarılacak ödeneğin, aktarılacak ödeneğe karşılık bu ödeneğin harcanabileceği ilave sürenin de tespit edilmesi gerektiği, her süre ... hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanının esas alınacağı, Hususlarının açık ...

... taahhüdünü içeren bir belge olduğu ve işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalatlara hesaplanacak fiyat farklarının en son onaylı iş programında belirtilen ... zamanında süre uzatım kararının alınması ve bu süre uzatım kararında, verilen süreye karşılık aktarılacak ödeneğin de belirlenmesi ve yükleniciye tebliğ edilmesi, yüklenicinin de ...

…) ve Gerçekleştirme Görevlisi … ( ...Genel Talepler” başlıklı yapılması istenen 13 adet tadilatın da yapılmadığı ancak buna karşılık olarak belirlenen … TL’lik tutarın peşinen ödendiği, öte yandan bağış karşılığı... Bu nedenle ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisinin yaptığı işlemler nedeniyle sorumluluk üstlenmesi tabiidir.

Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” şeklindedir.

derinliğinde kazı yapılacağı öngörülürken, buna karşılık yüklenici tarafından 1 saatte 4,18 mt. c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.

...ruhsat alınamaması gerekçesiyle işe fiilen başlanılamadığı, işin yapılma yerinin karşılıklı anlaşma ile değiştirildiği, yaşanan gecikmeden dolayı idare tarafından... i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,…”

...yönünden davacı yüklenici tarafından talep edilen alacakların farazi olduğu ve bu işlerin gerçekleştiği dönemlerde düzenlenen hakedişlere davacı tarafından sözleşme eki Yapım... maddesinde düzenlendiği şekilde tarafların karşılıklı anlaşması yoluyla iş yeri değişikliği olmamıştır.

...programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksin esas alınması gerektiği, Diğer taraftan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “ Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 15 inci maddesinde; “Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması...

...LAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen … ihale kayıt numaralı 16 Adet Şoförsüz Aracın Kiralanması... ...idarenin bu talep hakkındaki değerlendirmeleri sonucu talebin haklı görülmesi hâlinde karşılıklı olarak edimin ifasından vazgeçilmesinin mümkün olabileceği, ülkemizde Mart...