(Asansörlerdeki yeşil etiket işlemleri geçici kabule kadar tamamlanacaktır.)”

Davalı vekili işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını, anahtar teslimi götürü bedel ile verilen işte davacıya fazla ödeme yapıldığını, yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı davranarak edimini yerine getirmediğinin ...

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...süresi ve sürenin uzatılması başlıklı 29 uncu (Değişik: RG-16/7/2011-27996) maddesinin birinci fıkrasında, (1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı belirtildikten sonra, 2.

...İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 400 (Dörtyüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

... süresini bittiği ve cezalı çalışıldığı belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale getirilmesi hususunun yükleniciye bildirildiği, İdaresinin 22/12 ... suyu projesinin İlbank Adana Bölge Müdürlüğünden proje onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz konusu projelerin İlbank Adana Bölge Müdürlüğü tarafından vize ...

maddesinde, yüklenicinin taahhüdünün tümünü iş yeri teslim tarihinden itibaren 500 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hâle getirmek zorunda olduğu, sözleşme süre bitim tarihinin 03/03/2012 olduğu, sözleşmenin ise 19/01/2012 tarihinde yani sözleşme süresinin bitiminden 54...

...bulunduğu, dolayısıyla kök raporda sehven unutulmuş olan bu durumun dikkate alınarak değerlendirilme yapılması gerektiği, yüklenici teklifini sözleşme süresi için (geçici kabule kadar) yatırım giderleri ve işletme giderleri olarak verdiğine göre toplam 332 gün sürede yüklenicinin sadece işletme giderlerinin söz konusu olacağı, bilirkişi...