...maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde gecikilen... Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”, “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “(

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur...

Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.” , Ayrıca, YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlığı altında düzenlenen 41 inci maddesinde; “( ...119+177+60) süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş bitim tarihinin...

Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...ait işyeri teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim tarihi 29.01.2013... ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde...

...2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi ...gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde... ...olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine itirazen... maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

m) Tekliflerin geçerlilik süresi. Ancak % 3 oranının üzerinde de teminat verilmesi mümkündür. % 3 , geçici teminat , gelir kaydı , yüzde üç