2020/3293) Geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi için verilen sürenin bittiği tarih ile yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair dilekçe tarihi arasındaki süre için gecikme cezası hesaplanması hatalıdır.

Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile başlar.” hükmü yer almaktadır . (Yüksek Fen Kurulunun 28.04.2020 tarih ve 2021/54 sayılı kararı) Garanti süresinin 24 ay, teminat süresinin 12 ay belirlendiği durumda teminat süresinin geçici kabul itibar tarihinden itibaren 12 ay olduğu.

denilmek suretiyle enerji müsaadesinin 28/08/2021 tarihine kadar ötelendiği, İşin geçici kabul tarihi sonrasında GDZ Elektrik Dağıtım AŞ.’nin 05/10/2021 tarihli ve 26-0403200-02-01 sayılı yazısında; “…

Taraflar arasında sözleşmeye konu iş için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı yükleniciye 25.04.2016 tarihine kadar süre verilmiştir.

Somut olayda geçici kabul 18.08.2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır.

Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, 06.10.2011 tarihinde yapılmıştır.

...giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir.

...Aydınlatma Tadilatı Ve Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulması işi ihalesinin davacının uhdesinde kaldığı, 28/08/2009 tarihinde sözleşme imzalandığı, 10/02/2010 tarihinde geçici kabul tutanağının onaylandığı,1.