... geçici kabul tutanağının 14.12.2006 tarihinden itibaren kabulünün tavsiye edilerek, ilgili makamlarca ... devam edildiği, zeyilname ile inşaat bitiş tarihinin 14.12.2006 gününe uzatıldığı, doğal afetlerdeki ... ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ya da kesin kabulüne ... sonra davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur ...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...halinde temyiz eden davacıya iadesine, 07.12.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın... ...gönderdiği cevabi yazıda, Ekim 2000 tarihinden itibaren doğalgaz arzının sağlandığı bildirilmiştir...

...metninde hüküm altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için kesilen nakde karşılık... ...alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya... ...dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin... geçici kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmenin devri

...sözleşmede kararlaştırılan ceza,niteliği itibariyle ifaya ekli ceza olup, sözleşmenin... ...olduğunu tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır. cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart ...yapım sözleşmesinden kaynaklanan ve 01.07.2016 tarihinden sonra temyiz ya da karar düzeltme...

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince... ...alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde... ...bir borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

... parasal yeterlik kriterlerinin devir tarihi itibarıyla yayımlanmış en güncel endeks esas alınarak ... söz konusu olmadığı, devir tarihi ihale tarihi olarak kabul edilip mevzuatta bilanço yeterliliğinin tevsikine ... Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların ...

…” İşe ait sözleşmenin “Teminat süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar.” Hükümleri yer almaktadır.

nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul tarihi itibarıyla, yüklenicinin idareye borcunun olduğu ortaya konulmadığı müddetçe, teminatın yarısının iade edilmemesi hatalı olup, yüklenicinin bundan kaynaklı yaptığı masrafların ödenmesi gerekir.

...olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve... Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası