...teslim süresinin sözleşmede işe başlama tarihi olan 25/11/2013 tarihinden itibaren 450 takvim günü olarak belirlendiğini, buna göre simülatörlerin 17/02/2015 tarihine kadar muayene ve geçici kabul işlemleri için teslim edilmesi gerekirken ancak 01/02/2016 tarihinde geçici kabule hazır olduğunun davacı tarafından bildirildiğini, gecikilen süre...

...ihtilafsız olup, bu sözleşmeye göre işin 01.03.2015 tarihinde bitirilmesi kabul edilmiş, süresinde... Bu sözleşmede süre yer tesliminden itibaren başlayacak olup 90 gün olarak belirlenmiştir... ...bir oranında günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi... “denilmek suretiyle Dairemizin kabulü şeklinde uygulama yapılmıştır.

Bu itibarla, 64 sayılı İlamın 13. ...tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir... ...yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan... ...bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin...

.) arasında 04.11.2014 tarihinde imzalandığı, .. ...ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise... ...işin bitim tarihi olan 12.05.2017 tarihinden itibaren Mayıs 19 gün, Haziran 30 ve Temmuz... ...gelmelerinin sağlanması talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen olumsuz durumlar...

...mektuplarından dolayı 1.062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden dolayı 42.838,10 TL, geçici kabul eksikleri için tutulan %3'lük tutardan dolayı 535.944,61 TL olmak üzere toplam 2.905.886,68 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte asıl davada davalıdan alınarak davacıya verilmesine; birleşen...

...göre ceza uygulamasına başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale getirilmesinin istendiği, davacı tarafça 21.01.2019 ve 11.03.2019 tarihli yazılar ile döviz kurundaki artışlar ve malzeme fiyatlarının yükselmesi gerekçeleriyle 18.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7161 sayılı Yasanın 32.

...Başkanlığı verilerine göre de 31.12.2018 tarihi itibariyle işin nakit ödeme yüzdesinin yüzde 89 olduğu, d) Geçici kabul eksikleri kapsamında oluşturulan 40 sayfalık eksik ve 4 sayfalık kusur ve noksanlar listesine dâhil imalatların sözleşmenin yüzde kaçına tekabül ettiğine dair bir hesaplama yapılmadan geçici kabulün gerçekleştirildiği Tespitlerine...

...dilekçesinde geçici kabul başvurusunda bulunduğu, yapı denetim görevlilerince 09/12/2021 tarihinde yapılan ön incelemede; işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanmadığı, işin sözleşmesine göre bitirilmesi gereken tarihten itibaren geçici kabule engel eksik ve kusurlu imalatlar tamamlanıncaya kadar gecikme cezası uygulanacağı belirtilerek...