4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci  maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Aydın İli” düzenlemesi, Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 159 sayılı İlamın 5’inci maddesiyle; Belediye tarafından … TL anahtar teslim götürü bedelle … Ortak Girişimine ihale edilen “… ...da üst kısımlarda bloklu-çakıllı Dolgu Malzemesi ve kumlu-çakıllı Denizel Seki birimi geçildiğinden SPT deneyi yapılamamıştır.” “

...58983 sayılı yazıları ve eklerinden özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 13/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi” nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç tarihi olarak alınarak...

I - KONU … Belediye Başkanlığı’nın 29.03.2021 tarih ve 13723 sayılı yazısından özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 25/07/2015 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…

Bu durumda; dosyaya sunulan 06/12/2016 tarihli tutanak incelendiğinde dava konusu hastahanenin geçici kabulü yapıldıktan sonra teslimi hususunun davalı ile davacı kurum arasında düzenlenen tutanak ile sabit olduğu, masraflara yönelik ihalenin de davacı Bakanlık tarafından yaptırılması...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre karma sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmında yapılan proje değişikliği sonrası gerek ilk defa ortaya çıkan, gerekse miktarı artan imalatlar ile yapımından vazgeçilen imalatların bedelinin ödenmesine/kesilmesine yönelik iş artışı/eksilişi hesaplarına esas...

14.11.2018 tarihinde yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle cezalı çalışması durdurulmuştur. maddesinde yazılı tebligatın kurye gibi yollarla da yapılacağı düzenlemesi de elden teslime imkân vermektedir.

... bulanan miktar haricinde iş yapılmadığı,  02/12/2021 tarihine kadar de yeni bir iş kısmı teslim edilmediği, Bir günlük imalat bedeli kadar yapılan iş haricinde belirtilen tarihler arasında ... sürmeksizin, özellikle imalatların fiilen gerçekleştirildiği aylar ve bu aylarda düzenlenen geçici hakedişlere rağmen, fiyat farklarının fazla çıkacağı saiki ile sözleşmesinde kendisine ...

...Başkanlığı’nın 07/04/2021 tarihli ve E.23484240 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 16/04/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…