...farklılıkları nedeni ile herhangi bir fiyat farkı talep edemez…kazı yeri belirlemek, dökmek... ...İnşaatı işi, 06.04.2017 tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli... ...işler … TL, anahtar teslim götürü bedelli işler … TL olmak üzere toplam …TL’dir....

...idareye ulaşana kadar geçen sürede diğer tüm işler bitmiş olsa dahi 2 peronun yapımının... ...peronların inşa edileceği tabii zemin arasındaki kot farkından dolayı (ray üst kotu) istinat duvarı... ...dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06...

...her iş programının yükleniciye fazladan fiyat farkı verilmesine sebep olacağı, bu şekilde... ...kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin... ...ödeneklerin revize iş programında sabit tutulduğu ve fiyat farkı hesabında mağdur edildikleri, Yönündedir...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 21/06/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “… ...yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerin... ...uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması...

...arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin... Bu hükümlerden; Yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında...

...yazılı iznine ihtiyaç görülmediğini belirtmişlerdir. 88/13181 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesinin 6’ncı maddesinde...

...düşük fiyatı veren teklif sahibinin verdiği fiyat arasındaki fark ile bu farka ikinci ihalenin... ...varsa ek kesin teminatların tutarı oranındaki farkın yükleniciden tahsil edileceği hükmü... ...ihalede fesih tarihi itibariyle yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı...