...dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı... Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. ...sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası...

Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. ...alınmıştır.) Fiyat farkı hesaplamalarında ise, fiyat farkına esas tutar (An) olarak her hakedişte... ...olunan işler veya çalışmasını geciktiren işlerin tespiti pozlar ve miktarlar olarak ayrıntılı...

...zeyilname ile; İdari Şartname’de yer alan fiyat farkına ilişkin endeksler/katsayılar, proje... ...idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda... ...uğratacağı, ayrıca ihalede en avantajlı fiyatı teklif ettikleri dolayısıyla idarenin...

...tebliğdeki engelli çalıştırılması zorunlu olan işlerde engeliler için ayrı bir maliyet hesabı... ...tutarın … TL olduğu, bu iki tutar arasındaki farkın kamu zararı olduğu belirtilmektedir... ...etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak...

...Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6.

...süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin hesabın... ...süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması... ...olarak belirlenen elektrik, inşaat, mekanik işler bedeli 221.768,16 TL'nin davalıdan...

...Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenmesi ve güncellenen... ...i Yardımcısı Sayın …’in … tarihinde İçişleri Bakanı onayıyla …Belediye Başkan V. ...ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde...

...farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı... ...teminatların; …b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz... ...değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında...

Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması şartları başlıklı 14. 14.2 Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 14.2 Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.'...