...ilişkin olup mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir... ...kabulü yapılan çelik borular için ilave fiyat farkı verilmesi mümkün olmadığını açıklayarak... ...yapılan hesaplamada, yükleniciye ara hak edişlerde ödenmiş olan 209,343,39 TL'nin... ...düzenleme yapıldığını, bu düzenlemeye göre fiyat farkının kendilerine ödenmesi için davalı...

...yapılması ve depolama sahalarının hazırlanması işlerini de kapsar. ...beton inşaatın yıkılması” iş kalemi birim fiyatı üzerinden taraflarına ödenmesi gerektiği...

...başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin... İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan... Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1. İhale komisyonu; a) Verilen hizmetin ekonomik olması, b) Seçilen...

...sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması ve fiyat farkının hesaplanarak tahsili istemine... ...Mahkemece uyarlama isteminin kabulüne dair verilen karara karşı davalı iş sahibinc... ...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin... ...gerçekleşmesi sırasında hiç bir şekilde fiyat farkı verilmeyeceği 14.3.

...farklılıkları nedeni ile herhangi bir fiyat farkı talep edemez... giderler teklif fiyata dahil olup, ayrıca ödeme yapılmayacaktır.”, ...yapısının, ihale dokümanı kapsamında yükleniciye verilen statik zemin etüt raporundaki verilerden... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

...sıkıştırılması, yükleme boşaltma ve nakliye işleri, ekipman, alet edevat masrafları ile bu... Raporda, iki imalat arasındaki temel farkın, 1.1.1.2.1 no’lu pozda, dolguda kullanılacak... ...ekipman dahil, Madde 2 şartlarında, 1 m3’ünün fiyatıdır. ...Sözleşmeleri Kanunu’nun ek 1 inci maddesi ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek, Yüksek...

...mektuplarından kaynaklı alacağı 1.062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını... ...yönündeki talebin kabulü ile hakedişlerdeki fiyat farkı alacağından dolayı KDV hariç 1.265... ...bitirilmemesi halinde (62 gün süreli), yasanın, yapım işleri genel şartnamesinin ve sözleşmenin...

Fiyat Farkı Ödenecektir. ...sayılı Devlet İhale Kanunu uygulaması döneminde verilen ve irdelenen sorunun ayniyeti bakımından... ...4734 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan işler için yürürlüğü devam eden 2886 sayılı... “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı...

...başlıklı 03’üncü maddesinde, “İdare tarafından verilen zemin etüdü raporu arazinin dolgu yapısı... ...farklılıkları nedeni ile herhangi bir fiyat farkı talep edemez…kazı yeri belirlemek, dökmek... ...İnşaatı işi, 06.04.2017 tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli... ...işler … TL, anahtar teslim götürü bedelli işler … TL olmak üzere toplam …TL’dir....