...nin dava tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir. ...nin ödenmediğini, davalının edimlerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğini, imalatta yanlış beton kullanıldığını, kalıp hataları olduğunu, şantiye sahasında...

...sırasında A blok terasları ve Sadrettin Alpan Konferans salonu üzerine tekabül eden teraslarda yapılan güçlendirme nedeniyle mevcut kirişlere fazla yük getirmemesi için pomza agregalı hafif beton imalatının kullanılmasının zorunluluk arz etmesi üzerine yeni birim fiyat yapımına gidildiği anlaşılmaktadır.

...sözleşmenin feshedilmesinin kamu sözleşmeleri mevzuatına aykırı olduğu belirtilerek, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, davalı tarafından usul ve... ...bulunan boru ve malzemelerin imalata çevrilemediğini, gerekli ödemeler alınamadığı için imalatlara başlanamadığını, Yargıtay'ın emsal içtihadı gereğince öncelikli...

Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.

...i Hazırlığı (Meror Teras) Meyilin % 0-40, çakıl ve blok taşlılığın % 50 ve daha fazla olduğu sahalarda”, 801.2 no’lu “Terasların aplikasyonu Ekskavatör ile topra... ...hazırlayacakları, idarece ihale dokümanında talep edilen asgari makine ekipmanın ihale konusu imalat kalemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılacağı, ayrıca kontrol ve gerekli denetimlerinin...

...25 nolu şafttan 24 nolu şaftta doğru devam etmekte olan ve bu noktada sonlanması istenen imalatların da 24.02.2021 tarihi itibariyle tamamlanamadığı düşüncesiyle süre uzatımı... ...veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

...araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. ...şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama...