...gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir. ...tutulduğu, yanlış yapılan her iş programının yükleniciye fazladan fiyat farkı verilmesine sebep olacağı, bu şekilde...

...gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir. ...yapılacak iş programında dilekçe tarihi baz alınmak suretiyle, en fazla dilekçenin verildiği tarihten 20 gün öncesine kadar...

...arasındaki 106 günün proje onay sürecinde 106-53= 53 günü fazladan ve mevzuata aykırı olarak verilmiştir. ...uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata uyarlık...

Yasal her türlü maddi ve manevi tazminatlar ve cezalar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Fazladan çalıştırılan araç ilave ücret ödenmeyecek, Yüklenici herhangi bir hak talep etmeyecektir.

...düzenlenmediği, özel aykırılık hallerine ilişkin uygulanacak ceza oranları ve tutarları, özel aykırılık sayıları, özel... ...dın), bagaj hacmi 471 litre, araçların kilometreleri en fazla 30.000 (otuz bin) olmalıdır.

...tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin... ...gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir.

...sonucuna varıldığından, davanın davacı şirket ve yarıdan fazla hisseye sahip ortak davacı K3'nın 4735 sayılı Kanun... ...08.08.2007 ve 11.09.2007 tarihli dilekçeler ile 120 günlük cezasız ek süre talebinin davalı Karayolları Genel Müdürlüğü...

...uzatımı verilmesi gerekir iken süre uzatımı verilmeksizin cezalı çalışıldığı, anılan hususlarla ilgili süre uzatımı... ...başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.