...listeleri ile birim fiyat tarifine dayalı olarak birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kalemi miktarına karşılık, yüklenicinin o iş kalemi için teklif ettiği birim fiyatların esas alındığı dikkate alındığında, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin, yapım şartlarının belirlendiği birim fiyat tariflerinin...

gecikme cezasının ödenmesi gerektiğini ileri sürerek, anılan miktarın 01.06.2004 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş kalemi miktarının değişmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; “ Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.

...nin 3’ncü maddesinde genel kural olarak Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine tabi olduğunu ifade etmekle beraber bu takdiri yönergede yer alan giderleri saymak suretiyle açık ve net bir şekilde belirlemiş ve bu gibi,gibi,benzeri şeklindeki ifadelere yer vermeyerek kıyasa tabi...

5393 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 2 ile; “Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez.

İşe ait sözleşmenin “İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme (İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı”, İşe ait Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

Çünkü sayısı artırılan araç hidrostatik vakumlu kaldırım süpürge aracıdır ve uygulamada da 2 no.lu hakediş dışındaki tüm hakedişlerde bu aracın miktarı 2 adet olarak gösterilmiş ve … TL/gün fiyat üzerinden ödemesi yapılmıştır.

Çünkü sayısı artırılan araç hidrostatik vakumlu kaldırım süpürge aracıdır ve uygulamada da 2 no.lu hakediş dışındaki tüm hakedişlerde bu aracın miktarı 2 adet olarak gösterilmiş ve 1.000,00 TL/gün fiyat üzerinden ödemesi yapılmıştır.

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. 18 KDV = 2.124.000,00 TL olduğunu; bu miktarın ‰5 tutarının ise günlük 1.062,00 TL olduğunu; sözleşmenin 18.