23.2.2021, E. 2021/103, K. işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü Anılan ihalenin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır. 4734 sayılı Kanun'un Pazarlık usulü başlıklı 21.

...22/03/2021 tarihli ve 4984 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. …” Hükümleri ve düzenlemeleri yer almaktadır.

...olup, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin... ...ile ilgili olarak, yüklenicinin 16/09/2021 tarihli ve 189156 sayılı dilekçesinde... ...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu... ...07/2021 tarih ve 1310840 sayılı yazı ekinde idaresine gönderilmiştir...

10.6.2021, E. 2021/2112, K. işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ve … İnşaat Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4734 sayılı Kanun'un Pazarlık usulü başlıklı 21.

...yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık konusunda Kurulumuz kararı talep... ...lenicin görüşü ve talebi: 03/01/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında... Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir. kesin kabul , teminat süresi , yüksek fen kurulu

Davacı tarafından 19/10/2022 tarihinde noter aracılığıyla gönderilen ... sehven gönderilen sözleşmeye davet yazısının geri çekilmesi ve ihalenin iptal ... ihtarnamede Kanun'da öngörülen on günlük süreye yer verilmediği, yine anılan ihtarnamenin ... yapılması hususunda kendisine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi talebini ...

14.11.2022  E. 2022/587, K. 4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı maddesi, 4735 sayılı Kanun'un 20. ...03/2020 tarih 31078 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali... İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…,

...03/02/2021 tarihli ve E.832 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... Onarım ve Güçlendirme İşi” nde, inşaat ruhsatında gecikme, .. kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare... ...yapıldığı ancak yapı ruhsatının 18/06/2020 tarihinde alınması sebebiyle arada...

...ve E-16598493-160.02-46635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare... Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.”  ...EK 2 nci maddelerine istinaden, 21/01/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların... hakediş , KDV , süre uzatımı

olduğu değerlendirilmektedir. #039;nin, Makine Mühendisi … maddesiyle işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; - ...tarihi itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012... ...kesin teminat mektubunun süresinin 01.04.2013 tarihinde dolarak işin kesin kabulü...