Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığınca ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: *

Şti.nin ihaleden 3 gün sonra büro tescil belgesini tamamlayarak idareye sunduğu, idarenin eksik evrak tamamlatmak suretiyle ikinci kez ihale sonucunu Arc Plan Harita İmar Danışmanlık Mimarlık Mühendislik Bilişim İnş.

Belediyesinde bu ihale kapsamında çeşitli pozisyonlarda istihdam edilecek personel sayısı toplam 199 kişidir. Eksik personel çalıştırma iddiasının SGK’ya yapılan bildirimler üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır. Belediyeleri) tarafından ortak gerçekleştirilmiş, ..

Dizüstü bilgisayar ve tabletlerin dağıtımına ilişkin belgelerde eksiklikler bulunması, -

...gönderilmesi üzerine hüküm dışı kararının kaldırılarak, temyize konu Daire Kararı ile adı geçen ihalede damga vergisinin eksik tahsil edildiği gerekçesiyle … TL’nin tazminine hükmedildiği ve tazmin hükmünden ilk hakediş ödemesinde kesinti yapmayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin sorumlu tutulduğu anlaşılmaktadır.

maddesinde; “Mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, tedarikçi tarafından eksik veya geç teslim edilen ya da alıcı tarafından reddedilen ürünler için tedarikçi ile mutabakata varılarak sipariş bedelinin %1'i oranında haftalık gecikme cezası uygulanacaktır.

... önlemlerinin alınmadığını, bu husustaki bildirimlere uyulmadığını, idarece bildirilen eksiklerin giderilmediğini, fesih sonrası 25/01/2012 tarihinde mimarlık bölümü öğretim üyelerine ... tehlikeler yaratabileceğinin tespit edildiğini, bu rapora göre yaptırılan güçlendirme işinin de 60.004,45 TL'ye yaptırıldığını, davalı tarafından zamanında bitirilmeyen inşaatın ...

...konusu işin uzmanı olması gerektiği, fakat ihale konusu işin uzmanı olarak 2 (iki) kişinin görevlendirilmediği, usul kurallarının esastan önce geldiği, ihale komisyonunun nitelik olarak kanun ile öngörülen asli kriterlere uygun olmadığı, ihale komisyonunun eksik oluştuğu gerekçesiyle yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulunun...

...belirttiği aynî bir ihtiyacının karşılanması niteliğinde olduğu, Bir kişinin eyleminden sorumlu tutulabilmesi için işlemin mevzuata aykırılığının ayrıntılı bir inceleme ile ortaya konulması ve olayla uygun illiyet bağının eksiksiz bir şekilde kurulması gerektiği, İlgili kira sözleşmesi ...

... nedeniyle idarenin uğradığı zarardan davalı yüklenicinin sorumlu olduğunu, mahkemece eksik inceleme ve değerlendirilmeye dayalı olarak ve sözleşmenin idare tarafından haksız feshedildiği ... isabetli olmadığından kaldırılmasını ve davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.