...hesaplanan fiyat farkları ile revize iş programına göre yeniden hesaplanacak fiyat farklarınınkarşılaştırılması sonucunda ortaya çıkacak eksik veya fazla tutarın devam eden geçici hakedişlerde ve/veya kesin hakediş raporunda mahsuplaşma yolu ile düzeltilmesi gerektiği, Görüşüne 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı...

...davranışların tespiti halinde sözleşmenin derhal feshedilebilmesine imkân tanınmışken, taahhüdün sözleşmeye uygun olarak tamamlanması veya eksiklerin giderilmesinin mümkün olduğu hallerde ise işin tamamlanabilmesi amacıyla yükleniciye verilecek ilave süre sonrasında aynı durumun devam etmesi halinde sözleşmenin feshedileceği öngörülmüştür...

Yapılan ön incelemede, eksik olduğu tespit olunan bazı bilgi ve belgeler 29.09.2020 tarih ve E.203996 sayılı yazı ile istenilmiş olup, idaresinin 01.10.2020 tarih ve 2474 sayılı ikinci yazısı ile gönderilmiştir.

...feshetmediği, cezai şartın talep edilebileceği ancak cezai şart miktarının kalan eksik miktar üzerinden tahsili gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davacının davalı tarafa 38.605,92 TL (KDV hariç olmak üzere) gecikme cezası borçlusu olduğunun tespitine karar verilmiş, bu kararın davalı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine...

... hesaplanması, daha önce hesaplanan fiyat farkları ile karşılaştırılarak ortaya çıkacak eksik veya fazla tutarın devam eden geçici hak edişlerde mahsuplaşma yolu ile idaresince düzeltilebileceği ... olmadığı göz önünde bulundurularak, alınan Olur’lardan, dolayısı ile hazırlanan revize iş programlarından yukarıda mevzuatına uygun olmadığı belirtilenlerin, düzeltilmesi hususundaki ...

d) Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, yüklenici tarafından idareye verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten başlamak üzere bir aylık süre içinde aynen onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verilir.

Şti.’ye sözleşme imzalanmak üzere eksik evraklarını tamamlaması gerektiği bildirilmiştir.

... işin mevzuatta öngörülen 10 günlük süre geçtikten sonra yapılan muayenesi sonucunda da eksikliklerinin giderilmediği sabit olmakla davacı şirketin, taahhüdünü ihale dokümanı ve ... bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

...hesap edilerek süre uzatımı verilmesine ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin 2022 yılına aktarılmasına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek 1 ve Ek 2 nci maddelerine istinaden 16/03/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.