Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir. ...yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü... 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

...otopark altında dolgu yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan... ...bilinmemesi nedeniyle taş dolgunun öngörülemediği, taş dolgu bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir...

...ihale dokümanında fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelinin tespitinde analizlere dayanak teşkil eden Yapım İşleri... İtibari değerlendirme oranı = Sözleşme Bedeli / Yaklaşık Maliyet)” düzenlemesine yer verilmiştir.

A x F) /S ] S =Sözleşme bedeli (TL) F =İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL/….) ...üzerinde miktarı artan imalat kalemleri için hesaplanan ve bu iş kalemlerine uygulanan revize birim fiyatın, resmi analiz...

...teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki... 110 Aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

Aynı şartnamenin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesi dördüncü fıkrası (f) bendinde; “… ...Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk tutarları esas alınarak belirlenmesi...

Bahsi geçen 25.04.2024 tarihli ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyonu kararında ise   “ tarafından teklif edilen toplam bedelin ise; 16.888.200,00.TL olduğu görülmektedir.