...bağlantı imalatlarının bu enerji müsaadesine göre tamamlanarak elektrik aboneliği işlemlerinin 03/01/2022 tarihinde tamamlanıp sistemin çalışır hale getirilmesinden, söz konusu yapım işinde tesisin elektrik bağlantısı ve abonelik işlemleri tamamlanmadan başka bir ifade ile işin kullanılmasına ve işletilmesine engel teşkil eden eksiklikler...

Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir.

...bu tarihin dikkate alınması doğru olmadığı gibi, işin geçici kabulünün yapıldığı, bir takım eksik ve kusurlu işlerin belirlendiği anlaşılmasına rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen oran üzerinden gecikme cezası hesabı yapılması gerekirken, sözleşme konusu iş hiç teslim edilmemiş gibi...

  Bu hükümlerden; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmede geçici hakediş raporunun düzenlenmesinde, yapı denetim görevlileri ve yüklenici temsilcisinin birlikte ölçeceği eksiksiz ve kusursuz yapılan imalatların esas alınacağı, ihale dokümanında belirtilen ilerleme yüzdelerine uygun olarak ödeneceği anlaşılmaktadır.

...tarihleri arasında yerinde yapılan Geçici Kabul çalışmaları kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...başladığı tarihten işin bitirilmesi gereken (cezasız süre dâhil) 02/07/2018 tarihine kadar imalat girdilerinde beklenmeyen fiyat artışlarının olmadığı, anılan dönemde gerçekleşen...

...uygulama projeleri ile bunlara dayalı olan mahal listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile uyumlu olarak hazırlanmasının mevzuat gereği olduğu... anahtar teslimi götürü bedel , ataşman , mimari uygulama projesi , röleve , sökülecek imalat , süre uzatımı , teklif bedeli , uygulama projesi

...sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca feshi talep edildiği, ilgili madde ile sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması... ...verildiğini ve de hazırladığı raporda şerh koyduğu tüm şartların davacı şirket tarafından eksiksiz yapıldığını, bunun yanında sözleşmenin döviz kurundan %15 etkilendiğinin...

...hükümlerine göre ödenmesi gerektiği, iş artışı , mahalli rayiçler , sözleşme dışı imalat , vekaletsiz iş görme , Yeni birim fiyat ...Yönetmeliği, diğer yönetmelikler göre standartlara uygun olarak ve ruhsatları alınıp eksiksiz yapılarak, İdare'ye teslim edilecektir.” denildikten sonra 3.1.