olarak belirlenmiştir. ... olarak belirlenmişken idare ... ... tarihli ve 102 sayılı kararla yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını dikkate alarak 72 gün ek süre vermiş ve iş bitim tarihini ... ... olarak yeniden belirlemiştir. ... Süre uzatım onayının ...

olarak belirlenmiştir. ... olarak belirlenmişken idare ... ... tarihli ve 102 sayılı kararla yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını dikkate alarak 72 gün ek süre vermiş ve iş bitim tarihini ... ... olarak yeniden belirlemiştir. ... Süre uzatım onayının ...

...sırasında; YİGŞ’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen bir proje değişikliği sonrası ortaya çıkan ve sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı verilmemiş iş kalemlerine ait yeni birim fiyatların ancak YİGŞ... ... ...Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5- Mahal Listeleri, 6- Özel Teknik Şartname, 7- Genel Teknik Şartname, 8- Ön / Kesin Projeler, 9- Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler” Hükümleri bulunmaktadır.

...2022-2023/2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci ve Personel Yemek Hizmeti Alımı” işi olduğu, bahse konu ihalenin 08.06.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, ihalede 20 adet ihale dokümanının EKAP üzerinden indirildiği, ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, 16.06.2023 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre ihalenin...

... yer tesliminin 17/09/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 75 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 30/11/2021 olduğu, %9 ... görülmediği, bu hususlarda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu görülmektedir. ... (5) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.

...değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark, c) 506 sayılı Kanunun 77nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark, toplamı (a...

İdaresi yazısı ve eki ihale dokümanının incelenmesinden; İşin, yer tesliminin 19/07/2019 tarihinde yapılarak işe başlandığı, süresinin 200 gün olduğu, Yozgat İl Özel İdaresinin DSİ 123. ... , İşe ait Özel Teknik Şartnamenin “7.1.1.

... miktarı ve ödemeler itibariyle gerek işin bedelinin hatalı ve eksik belirlenmesi, gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması ... miktarın da bilirkişi kurulunca belirlenen 7.861.380,18 TL olduğu, bunun sözleşme hükümleri gereğince davalıdan tahsilinin gerekeceği ... nin 20.000,00 TL'sinin 02.04.2014 dava tarihinden, kalan 7.841.380,18 TL'sine 10.11.2016 ıslah tarihinden itibaren işleyecek ...

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28 inci maddesinin başlığı ile 28.2 numaralı maddesine bağlı (24.1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ... ...01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 02/02/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.