2- İşe ait ihale ve sözleşme yılı 2014 yılı ve yeni fiyat tutanağının onaylandığı 30.06.2016 tarihinde 2014 yılı birim fiyatları uygulamada olmasına rağmen kamuya ait birim fiyatı olan imalat kalemlerinin tespitinde 2013 yılı birim fiyat ve rayiçlerin kullanılması yükleniciye eksik ödeme yapılmasına neden olmuştur.

...Yüklenicinin 22/11/2021 tarihli dilekçesi ile 03/06/2021 tarihli yer tesliminden itibaren işe başlama tutanağı tarihi olan 02/08/2021 tarihine kadar geçen sürenin ilave süre olarak verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması talebinde bulunması üzerine konu hakkında Kurul görüşüne başvurulduğu, Görülmektedir.

TFmin x 60) / Bu formülde; TP     ...defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest... gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Aktarılan Mahkeme kararında başvuru sahibi Temelkon Müh.

... oranının % 62,88, 05/12/2020 tarihli Raporda % 68,30, 05/02/2021 tarihli Rapor’da % 81, 05/03 ... yaptığı, aynı tarihli Geçici Kabul Ön İnceleme Tutanağı ile işin inşaat, mekanik, elektrik ve ... imalatlarının tamamlandığının tespit edilerek geçici kabul komisyonunun enerji temin edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak yükleniciye ...

... kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı'na göre işin bitirilmesi gereken tarihin ... tarihli yazı ile 18/04/2018 tarihinden itibaren 76 takvim günü cezasız ilave süre verilerek işin bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin, ..

I - KONU … ( NOT:1) Taşyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...talepleri 22/10/2021 tarihli “Anlaşmazlık Tutanağı” da özet olarak aşağıda belirtildiği...