...giderlerinden ibaret işletme giderlerinin maliyet hesaplamalarına eklenmesinin Kılavuza ve işin şartname/sözleşmesine aykırı olduğuna karar verilmiş ve katı atık bertaraf ücreti, Belediyenin tesisleri daha önce 4734 sayılı Kanun kapsamında işleten yüklenicilere ödediği hakedişler üzerinden hesaplanmıştır.

...düzenlemenin,  usul ve esas bakımından mevzuatına uygun olmadığı, gelinen aşamada, sözleşme ve ekleri hükümlerine göre Kurulumuzca bir karar verilmesinin mümkün olmadığına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 22/04/2021 tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oy birliği ile...

2- Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri sürerek ceza uygulaması yoluna gitmiş ise de dosya kapsamından cezanın uygulandığı tarih ile eserin teslim alındığı tarih belli değildir. ... Mahkemenin bu konudaki araştırması eksiktir.

... sunduğu, ancak İdarenin revize iş programını uygun görmediği, hazırladıkları revize iş programının imzalanmak üzere 18/01 ... olduğu, Yüklenicinin 19/01/2022 tarihli dilekçesi ile konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek-1 ve Ek-2 nci maddeleri doğrultusunda Yüksek Fen Kurulu’nca karara bağlanmasını ...

... uygulandığını, ancak bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhaleleri Yönetmeliği ekindeki tip sözleşmelerdeki hükümlere aykırı olduğunu, söz ... dışında teslimde gecikildiği iddia edilen sürenin de hatalı hesaplandığını ileri sürerek toplam 64.769,98TL tutarındaki “gecikme ...

... görülmekle birlikte, Kurulumuzca değerlendirilmesi istenilen konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Kurulumuzca karara ... tam ve açık bir anlaşmazlığın vücut bulması, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi ile somut anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşmeye bağlanan ... kalemlerinin birim fiyatının tespiti, sözleşmenin 28 ve sözleşme eki YİGŞ’nin 22 nci maddesi hükümlerine göre tespit edileceği hükme bağlanmış olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53 üncü maddesinin ...

KARŞI OY İdaresinin başvuru yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin 17/09/2020 tarihinde yapıldığı ... ait idari şartnamenin “Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı 45 inci maddesinin 2 nci fıkrasının 1 inci bendinde; “Bu iş için ...