...tamamlanmaması halinde gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme cezası... ...dilekçe ile Yüklenicinin geçici kabul yapılması yönündeki talebini İdareye ilettiği, sonrasında Fen İşleri Müdürlüğünün... Bir başka deyişle, işin fiilen bitirildiği tarihin geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınması gerekir.

...İkmal İşi” nde; doğalgaz abonelik ve abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat... ...Kamu İhale Kanunu’na göre 16/06/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre... ...Kesin kabul süresi ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; 19/04/2021 tarihli dilekçesinde özetle; Yapım İşleri...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV...

...farkı hesabı hususlarında Kurulumuz görüşünü talep edilmektedir. ...Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100 günlük süre uzatımı...

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili özetle; müvekkili şirket ile birlikte dava dışı ... ...zamanaşımı yönünden reddi gerektiğini, 10.670.280,00 TL sözleşme bedeli üzerinden ... ...dilekçesi ile işin tasfiye edilmesinin istenildiği, davacının talebine istinaden sözleşmenin 15.04.2016 tarihli ve 1498... maddesindeki ...

...Kanunu’na göre 26/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.” , Yüklenicinin görüş ve talebi; 22/11/2021 tarihli dilekçesinde; 03/06/2021 tarihli işyeri...

...için tarafların kâr ve zarar talebinden vazgeçerek belli bir noktada sözleşmeyi sona erdirdiklerinin kabulü gerektiği, bu durumda davacı tarafın ayrıca kâr mahrumiyeti isteminde bulunamayacağı gerekçesiyle sözleşmenin tasfiyesine ve irat kaydedilen teminatın ve son hakedişten sonra yapılan imalatların bedelinin yasal faizi ile birlikte...

...İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve aynı zamanda sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan... ...da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” Denilmekte olup, ihalesi 12.11.2014 tarihinde... ...maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici...