...İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici... ...nolu şaftlar arasında yapımından vazgeçilen imalatların bedelleri toplamından daha az olduğu, toplam iş miktarında... Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

...belirlenen sürenin iş bitim tarihine ilave edilerek yeni iş bitim tarihinin tespit edilmesine, Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk tutarları esas alınarak belirlenmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır.

... Kanunu’na göre 28/01/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ... İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” nde, iç mekanlarda “ Özel M04-Diyabaz doğal taş malzeme ile döşeme kaplaması ... bahisle, ortaya çıkan anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir.

...Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kastamonu Kent Müzesi Teşhir... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması ” başlıklı 12 nci maddesinde; “( Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle...

...Merkezinin Yenilenmesi” işinde; bazı imalatların iş kalemleri bedeli kapsamında olup olmadığı ile ilgili olarak yüklenici... Yüklenicin görüşü ve talebi: 03/01/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında; sözleşme... Bu itirazlar, ilgili idareler tarafından en geç otuz gün içinde Yüksek Fen Kuruluna gönderilir.

...edilen birim fiyatlar dikkate alınarak, yapılan yeni iş kalemlerinin bedellerinin ödendiği, Yüklenicinin, 15/09/2020 tarihli dilekçesi ile 27/07/2020 tarihli 2 nolu hakediş ile sözleşme tutarının % 99 luk kısmının tamamlandığını belirterek mukayeseli hesap yapılması talebinde bulunduğu, hazırlanan mukayeseli hesapların taraflarca imzalandığı...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdarece, Birim Fiyat Tariflerinde “…yüklenici karı ve ... ödeme yapılabileceğine karar verildiği ve uygulamaya bu şekilde devam edildiği, ancak Kamu İhale Kurumu’nun 5/6/2007 tarihli ... sayılı Kurul Kararı’nda Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde idarelerin, ihale aşamasında öngöremediği hususlar ...

2.Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; davacının talebinin basiretli tacir gibi davranması gerektiği ilkesi ile... Gerekçe 1. Bölge Adliye Mahkemesince taraf vekillerinin istinaf başvuruları esastan reddedilmiştir. ...olarak müvekkili şirketin fazladan ödemek durumunda kaldığı bedelden şimdilik 10.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000,00...

...Mutfak Biriminin Doğalgaz Bağlantı Altyapısının (Aykome Bedeli Dahil) Yapılması İşi” ne ilişkin olduğu, 5 adet... İşletme Direktörlüğü tarafından yazılan 08.05.2024 tarihli cevabi yazıda ise   “ ...İdarece 09.05.2024 tarihinde Emrullah Üçay’a gönderilen “Belge talebi” konulu  tebligatın yapıldığı, söz konusu yazıda...