haklı gerekçelerle gelebilecek Güzergah ve/veya Sabit Tesis Yerleri değişiklikleri talebinin İdare tarafından kabul edilmesi gibi zorunlu nedenlerle değişiklik ... külfetler, -Yeni kamulaştırmaya ait kamulaştırma zarar-ziyan bedelleri ile kamulaştırmaya ilişkin her türlü mali külfetler, idare ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; atölye ... bilinmemesi nedeniyle taş dolgunun öngörülemediği, taş dolgu bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir.

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle... Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse konu işte  “ İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.

...ile idaresi arasındaki anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir. Lastik tekerlekli yükleyici”, “ 10 u kadar tenzilat adı altında eksi (-) ...maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici...

numaralı maddeler eklenmiştir. Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Bu işte, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin % . ...bir alt yükleniciye yaptırmak istediği, ancak yüklenicinin talebi ile ilgili idarelerinde tereddüt oluştuğundan bahisle...

...olduğunu, müvekkili idare ile davacı arasında imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi olup sözleşme ve ekleri kapsamı dışında davacının ilave herhangi bir iş yapmadığını, bu nedenlerle davacının talebinin reddine ve yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu iddiasında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde 118.286,00 TL başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen... Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz. İdarenin söz konusu talebi üzerine ihale üzerinde bırakılan CPR Kurumsal Hizmetler...

Davalı vekili, müvekkiline husumet düşmeyeceğini, sigorta sözleşmesini Umman’da mukim... Hükmünü içermektedir. ...birlikte eksper tayin edilerek zararının belirlenmesi yönündeki talebinin taraflar arasındaki sözleşmenin bir parçası olan... Dava, inşaat all risks sigorta poliçesine dayalı hasar bedelinin tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece zeyilname...