Tablo 4’te ise idarenin ... Ticaret Odasından ilgili ürünlere ilişkin aldığı fiyat görülmektedir. Maddesi ile verilen hükmün TASDİKİNE  oyçokluğuyla, 02.02.2022 tarihinde karar verildi. ..’nin sorumluluğuna hükmedilmiştir. Ayrıntılarına aşağıdaki tablolarda verildiği üzere idarece belirlenen birim fiyatların ile ...

'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. Davacının temyiz isteminin reddine, 2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ...

(Yüksek Fen Kurulunun 21.10.2021 tarih ve 2021/201 sayılı kararı) Yüklenicinin projede yapılan değişiklik sebebiyle projenin idaresince onaylanarak tebliğ edildiği tarihe kadar değişikliğe konu işleri yapamayacağı ve böylece işte bir gecikmeye sebebiyet verilebileceği, bu sebeple de yükleniciye süre uzatımı verilebileceği.

itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.01.2023 tarihli ve 2023/UH.II-138 sayılı karar ile  "4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine " karar verilmiştir. quot; kuralı yer almıştır.

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya izrarat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan işlemlerin iptaline karar verilmiştir. KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. Bu gibi hallerde kabule kadar iş deneyimi kullanılan ortağın şirkette kalması gerekmektedir.

Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır. b) Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı yerde bulunmak zorundadır.

tarafından yapılan deneylerin ücretlerinin yükleniciden tahsil edilmediği anlaşılmıştır. birim fiyat tarifi , deney ücreti , sözleşme bedeli , teklif bedeli Ayrıca tariflerde birim fiyata dahil olmayan masraflar kısmında deney ücretleri sayılmamıştır. Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yükleniciye ait giderler” başlıklı 27.

İşyeri , işyeri teslimi , şantiye , Yer teslimi (2) Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değilse, yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacaktır. İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” “