İstemin Özeti : Ankara 9. maddesindeki yasak durumlara girmeyen "sosyal güvenlik prim ve vergi borcunun bulunması hali"nden dolayı 58. maddeye atıf yapılmak suretiyle bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, ikincisi ise, yasak fiil ve davranışları düzenleyen 17.

İstemin Özeti : Ankara 12. 2017/874 sayılı kararı) Ürünün yükleneceği limanda yaşanan olumsuz hava koşullarının, ihracata tarife dışı engeller koyulmasının ve ürünün teslim edileceği antrepo ile ilgili sorunlara dair başvurunun Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği.

maddesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3. maddesi gereğince olayın meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi şartının yüklenici tarafından yerine getirilmemiş olması, TTK nın 24.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. Valiliği'nden alınan 20/12/2011 tarih ve 12152 sayılı yazı ve eklerinde ; 06/09/2011 tarihinde yapılan dava konusu ihale üzerinde kalan davacı şirketin mücbir sebepler dışında usulüne göre sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı Kanun'un 58.

- Usule aykırı şekilde 21.12.2018 tarihinde verilen süre uzatım kararından sadece 5 gün sonra bu sefer Kontrol teşkilatında görevli …, 1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

Buna göre gecikme cezası tahakkuk ettirilebilmesi için ihtar zorunluluğu getirilmiş olup, ihtarda verileceği öngörülen 10 günlük süre feshedilemeyen ancak cezanın uygulanmaya başlanacağı süredir. Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. ceza süresi , gecikme cezası , ihtar , ihtarlı süre

(Yüksek Fen Kurulunun 22.04.2021 tarih ve 2021/81 sayılı kararı) İdari şartnamenin fiyat farkını düzenleyen maddesine; "Diğer idarelerden (Kamu kurum ve kuruluş görüşleri) kaynaklı süre uzatımları söz konusu olması durumunda fiyat farkı verilmez." şeklinde hüküm koymak mevzuata uygun değildir.

Tablo 4’te ise idarenin ... Ticaret Odasından ilgili ürünlere ilişkin aldığı fiyat görülmektedir. Maddesi ile verilen hükmün TASDİKİNE  oyçokluğuyla, 02.02.2022 tarihinde karar verildi. ..’nin sorumluluğuna hükmedilmiştir. Ayrıntılarına aşağıdaki tablolarda verildiği üzere idarece belirlenen birim fiyatların ile ...

'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. Davacının temyiz isteminin reddine, 2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ...

(Yüksek Fen Kurulunun 21.10.2021 tarih ve 2021/201 sayılı kararı) Yüklenicinin projede yapılan değişiklik sebebiyle projenin idaresince onaylanarak tebliğ edildiği tarihe kadar değişikliğe konu işleri yapamayacağı ve böylece işte bir gecikmeye sebebiyet verilebileceği, bu sebeple de yükleniciye süre uzatımı verilebileceği.