Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2005/237 Esas sayılı dosyasında yargılamanın yapıldığı ve söz konusu parselin ifrazen SGK adına tescil edildiği, yargılaması devam ederken ihalenin gerçekleşmesi nedeniyle 4735 sayılı Kanun'un 10. ... maddesinde hüküm altına alınan tazminatı isteme hakkını elde eder.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.” ,

Bu çerçevede, 4735 sayılı Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında devredilen sözleşmelerde, sözleşmeyi devralan yüklenicinin sözleşmeden doğan tüm hak ve borçları devraldığı ve kamu ihale mevzuatı gereğince sunulması gereken teminatların devralan yükleniciden talep edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Kanalizasyon hatlarının inşaat çalışmaları sırasında zarar gören mevcut alt ve üst yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması ve zarar gören alt ve üst yapı tesislerinin onarılması ve tamir edilmesi, tamir ve onarım sırasında kullanılacak her türlü malzeme ve zayiatın karşılanması, …”

Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı Alt Yapı İnşaatı işine ilişkin fiyat farkı hesabında güncel endekslerin hatalı alınması sonucu oluşan ...

maddesi, fuzuli işgal, ecrimisil ve tahliye konularını düzenlemektedir ve yapılan atıf bu konuyla sınırlıdır.

Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep edemez. ... Ancak … Belediyesinin … tarihli cevabi yazısında; 5393 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesinin 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girdiği, Üniversiteye ait katılım payının 2017 yılında tahakkuk ettiği, …

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesinde ne yüklenicinin bu yönde bir süre uzatımı talebine, ne de mücbir sebebi belgeleyen ve bu durumun işin yapılmasına etki ettiğine dair yetkili mercilerden alınmış bir belgeye rastlanmamıştır.

Kısaca mevzuat incelendiğinde karma sözleşmelerde, birim fiyat teklif alınan iş kısımları ile anahtar teslim götürü bedel kısımların birbirinden tamamen ayrıldığı ve her birinin kendi içinde sözleşmeye bağlanan tutar üzerinden hesap edildiği anlaşılmaktadır.