Bu oran, her yıl güncellenen tutarın üzerinde imzalanan sözleşme bedelleri üzerinden alınmaktadır. Yükleniciler, aşağıdaki bankaların herhangi bir şubesine giderek ödeme yapabilirler: T.C. EKAP üzerinden yapılan ödemenin dekontu da sistem tarafından dijital olarak üretilir ve kolayca idareye iletilebilir.

Yerel Mahkemenin 81 Günlük Ceza Kararı Yerel mahkeme, yaptığı değerlendirmede ilk ihtar tarihini baz alarak 81 günlük gecikme cezası hesaplamış ve davanın kabulüne karar vermiştir. 81 günlük ceza hesaplanmasını hatalı bulan Yargıtay, talebin 10 günlük ceza ile sınırlandırılması gerektiğine karar vermiştir.

Mahkeme davayı kısmen kabul etmiştir. Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, fesihten doğan tüm alacaklarınızı eksiksiz tahsil etmenizi sağlar.

İşin yapı denetim hizmetleri, 4734 sayılı Kanun kapsamında bir danışmanlık hizmet alımıyla özel bir müşavir firmaya ihale edilmiştir. Denetçinin rapordaki "müşavir firma da sorumlu tutulsun" talebi Dairece karşılanmamıştır. 32'deki 15 yıllık müteselsil sorumluluk, Sayıştay yargılaması yoluyla da işletilebilir.

Denetim Raporu: "Yüklenici Yeri İncelemeliydi" Denetim raporunda, verilen bu süre uzatımının yersiz olduğu ve kamu zararına yol açtığı iddia edilmiştir. Dairesi, çoğunluk oyuyla bu iddiayı reddetmiş ve kamu zararı olmadığına karar vermiştir. bendi) dayanarak vermiştir.

Sayıştay'ın Sorumluluk Tespiti: Hatalı Hakedişi İmzalamak Sorumluluk İçin Yeterlidir Sayıştay Temyiz Kurulu (ve Başsavcılık mütalaası), bu itirazı reddetmiş ve tazmin hükmünü tasdiklemiştir. Kurul'a göre: Sorumluluk tespiti sadece hatalı "Gerekçe Raporu"na (süre uzatımı kararı) göre yapılmamıştır.

İhale Yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylamak veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etmek zorundadır. Yasaklılık Teyidi Mecburiyeti İhale Yetkilisinin karar onay sürecindeki en kritik kontrol mekanizması yasaklılık teyididir .

Yüklenici bu duruma itiraz etmiş ve oluşan anlaşmazlığın çözümü için YFK'ya başvurulmasını talep etmiştir. Analizin Sonucu Yüksek Fen Kurulu, Sayıştay incelemesine konu olan bu anlaşmazlık hakkında Kurul'ca bir karar oluşturulamayacağına (yetkisizlik) oy birliği ile karar vermiştir.

4735 sayılı KİSK’in 15 nci maddesinde sözleşmede değişiklik yapılabilecek haller, a) İşin yapılma veya teslim yeri. Bu nedenle … sayılı İç Genelgenin başka bir Genelge ile yürürlükten kaldırılmasının yürürlükte olan bu sözleşmede … sayılı Genelge hükümlerinin uygulanmasına bir etkisi olmaz.